1.项目概况与采购内容
1.1项目概况：我公司联通中心机房是鄂尔多斯的核心机楼，全市的枢纽节点，现与联通公司共用一路10KV高压市电及高压配电系统，两家公司各配备一台500KVA的变压器、低压配电系统一套，我公司主备油机各400kW，目前两家公司负载接近550KW，原有的一路10KV电缆老化严重，存在安全隐患，故进行本项目采购。
1.2采购内容及分包划分情况：本项目不划分分包。
（1）一套双电源高压开关柜(含进线柜2台、计量柜1台、PT柜1台、出线柜1台、母联隔离柜1台、DC220V直流系统1台)
（2）新建设布放一路10KV市电线缆，新建电缆从小广场高压分界箱引出，沿建设局门口新建设电缆井、管道，经联通公司东门门前套管至配电室二楼，进入高压开关柜，新建电缆采用ZA-YJV22-8.7/15-3*120电缆，新建电缆路径长260m。
1.3采购预算：含税432231.71元。
1.4工期及供货期：自合同签订之日起45个自然日内完成供货及施工并送电、投入使用，其中供货周期不得大于30个自然日。
1.5供货地点及施工地点：鄂尔多斯市甲方指定地点
本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.6本项目设置最高参选限价，最高参选限价为不含税价，详见报价表，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。最高参选限价=含税总预算/（1+对应税率），税率按照一般纳税人标准执行。
2.参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求：
1.参选人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织（应提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）；
2.参选人须能够为本项目开具增值税专用发票（参选文件中须提供一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函审核）；
3. 参选人须同时具备以下资质，参选文件中须提供以下资质证书复印件审核:
（1）提供有效的施工综合资质，或提供有效的电力工程施工总承包三级或乙级及以上资质，或提供有效的输变电工程专业承包三级或乙级及以上资质；
（2）国家电力监管委员会或国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级或五级以上（须同时具备承装类、承修类）资质；
注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。资质要求的证书有效期延期符合<住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知><建办市函[2022]361号>文件规定的，按其执行。
4、参选人须具备有效的国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（参选文件中须提供资质证书复印件审核）；
5、参选人不得存在比选文件中规定的“参选人不得存在的情形”；
6、本项目不接受联合体参选。
2.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（参选截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（参选截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（参选截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本比选项目的代建人；
（12）为本比选项目的比选代理机构；
（13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（17） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.3法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：【2023年12月25日至2023年12月27日】，每日【08时30分至17时30分】（北京时间，下同）。
1.1项目概况：我公司联通中心机房是鄂尔多斯的核心机楼，全市的枢纽节点，现与联通公司共用一路10KV高压市电及高压配电系统，两家公司各配备一台500KVA的变压器、低压配电系统一套，我公司主备油机各400kW，目前两家公司负载接近550KW，原有的一路10KV电缆老化严重，存在安全隐患，故进行本项目采购。
1.2采购内容及分包划分情况：本项目不划分分包。
（1）一套双电源高压开关柜(含进线柜2台、计量柜1台、PT柜1台、出线柜1台、母联隔离柜1台、DC220V直流系统1台)
（2）新建设布放一路10KV市电线缆，新建电缆从小广场高压分界箱引出，沿建设局门口新建设电缆井、管道，经联通公司东门门前套管至配电室二楼，进入高压开关柜，新建电缆采用ZA-YJV22-8.7/15-3*120电缆，新建电缆路径长260m。
1.3采购预算：含税432231.71元。
1.4工期及供货期：自合同签订之日起45个自然日内完成供货及施工并送电、投入使用，其中供货周期不得大于30个自然日。
1.5供货地点及施工地点：鄂尔多斯市甲方指定地点
本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.6本项目设置最高参选限价，最高参选限价为不含税价，详见报价表，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。最高参选限价=含税总预算/（1+对应税率），税率按照一般纳税人标准执行。
2.参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求：
1.参选人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织（应提供有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）；
2.参选人须能够为本项目开具增值税专用发票（参选文件中须提供一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函审核）；
3. 参选人须同时具备以下资质，参选文件中须提供以下资质证书复印件审核:
（1）提供有效的施工综合资质，或提供有效的电力工程施工总承包三级或乙级及以上资质，或提供有效的输变电工程专业承包三级或乙级及以上资质；
（2）国家电力监管委员会或国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级或五级以上（须同时具备承装类、承修类）资质；
注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。资质要求的证书有效期延期符合<住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知><建办市函[2022]361号>文件规定的，按其执行。
4、参选人须具备有效的国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（参选文件中须提供资质证书复印件审核）；
5、参选人不得存在比选文件中规定的“参选人不得存在的情形”；
6、本项目不接受联合体参选。
2.2参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（参选截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（参选截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（参选截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本比选项目的代建人；
（12）为本比选项目的比选代理机构；
（13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（17） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.3法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间：【2023年12月25日至2023年12月27日】，每日【08时30分至17时30分】（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，或联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
